Resoluciones Gerencia Regional de Infraestructura

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2007.GR.CAJ-GGR, derivado de la Licitación Pública N° LP-001-2007-GR.CAJ, suscrito entre el Gobierno Regional Cajamarca y la Empresa CONSORCIO IMPERIAL, representado por su Gerente General Ing. Felix Antonio Blengeri Castillo; para la ejecución de la obra denominada: "Electrificación del Departamento de Cajamarca - Sector I", según lo indicado en el Informe N° 56-2017-GR.CAJ/GRI/SGSL-RMS, elaborada de conformidad a lo dispuesto en el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 01 de Julio de 2010 emitido con Resolución N° 30 y el Laudo Arbitral de Derecho de fecha 06 de Junio de 2013, emitido con Resolución N° 45, conforme el siguiente detalle: (ver archivo adjunto)

ARTICULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la aprobación del Calendario Reprogramado de Avance de Obra Acelerado y los Cronogramas PERT CPM, solicitada por el Ingeniero Residente de la Empresa Contratista CONSORCIO CATILLUC; para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento Carretera CA-103: EMP.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circe - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP.PE-06C (El Empalme)",correspondientes a la Ampliación de Plazo N° 07, por 30 días calendarios.