Ingresar

Resoluciones Gerencia Regional de Infraestructura

RGR-178-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 14 Noviembre 2013 - 12:22pm

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 154-2013-GR.CAJ/GRI, del 04 de octubre de 2013, de conformidad con lo dispuesto por el Acta de Conciliación N° 168-2013, de fecha 04 de noviembre de 2013, tramitado mediante Expediente N° 162-2013 del Centro de Conciliación Extrajudicial "La Solución".

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar463.92 KB
RGR-177-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 14 Noviembre 2013 - 12:18pm

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 150-2013-GR.CAJ/GRI, del 19 de setiembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto por el Acta de Conciliación N° 168-2013, de fecha 04 de noviembre de 2013, tramitado mediante Expediente N° 162-2013 del Centro de Conciliación Extrajudicial "La Solución".

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar481.18 KB
RGR-176-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 14 Noviembre 2013 - 12:08pm

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 113-2013-GR.CAJ/GRI, de fecha 01 de Julio de 2013, que aprueba el Expediente Técnico denominado: "ELECTRIFICACIÓN RURAL CASERÍO PAMPA IRACUSHCO" Obra Complementaria para la atención individualizada de beneficiarios faltantes que incluye el saneamiento de las distancias mínimas de seguridad; siendo su modalidad de ejecución por Ejecución Presupuestaria Directa — Administración Directa -,...

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar765.31 KB
RGR-175-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 14 Noviembre 2013 - 12:02pm

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 03, por Doscientos Trece (213) días calendario, solicitada por el Residente Ing. Juan Antonio León Torres, mediante Informe N° 84-2013-ING/JALT/SO, para la ejecución de la Actividad: "Mantenimiento de la Infraestructura Sede Gobierno Regional de Cajamarca", debido a la paralización de los trabajos de ejecución motivada por el desabastecimiento de materiales; correspondiente al periodo de ocurrencias comprendido entre el 06 de abril al 04 de noviembre de 2013; según las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto resolutivo.

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar557.39 KB
RGR-174-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 14 Noviembre 2013 - 11:54am

ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER la Ampliación de Plazo, por Veintiséis (26) Días Calendario, a favor del Contratista CONSORCIO BARNA, para la Elaboración del Expediente Técnico Definitivo de la Obra: Construcción e Implementación del Local Institucional de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca", con el reconocimiento de los mayores gastos, conforme lo dispuesto en el Punto Quinto de la Laudo Arbitral de Derecho, de fecha 17 de julio de 2012 y a lo dispuesto por la Resolución N° 22 del Primer Juzgado Especializado Civil.

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar518.8 KB

Páginas