Ingresar

Resoluciones Gerencia Regional de Infraestructura

RGR-028-2013-GR.CAJ.GRI
Viernes, 22 Febrero 2013 - 12:05pm

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 12, por Doce (12) días calendario; peticionada por el Representante Legal del Consorcio AUDRYVIC, Víctor Raúl Morales Rojas, mediante Carta N° 05-2013/C.AUDRYVIC, de fecha 15 de Febrero de 2013, para la ejecución de la Obra denominada: "RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SM SIMÓN BOLIVAR - SAN MIGUEL"; teniendo como causal la establecida en el numeral 1) del Artículo 200° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar890.95 KB
RGR-027-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 21 Febrero 2013 - 8:44am

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, para fines administrativos de conformidad a lo dispuesto por Laudo Arbitral, de fecha 04 de Abril de 2011, la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 005-2007- GR.CAJ/GGR, suscrito entre el Gobierno Regional de Cajamarca y Baltodano Tello Víctor Alfonso, para la ejecución de la obra denominada: "AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA I.E. N° 82314 - ARAQUEDA"; por el monto de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 87/100 NUEVOS SOLES - (S/. 343,229.87 NUEVOS SOLES) -, según lo indicado mediante Informe N° 06-2013- GR.CAJ/GRI/SGSL-HSSS, y Oficio N° 186-2013-GR.CAJ-GRI/SGSL, y las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar679.29 KB
RGR-026-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 21 Febrero 2013 - 8:48am

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 06, por Dieciocho (18) días calendario, solicitada por el Representante Legal del Consorcio La Palma, Rosa Pérez Gutiérrez, mediante Carta Nº 18-2013-CLP-RO, para la ejecución de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CE-105 (LA PALMA) - CONGA EL VERDE Y TRAMO EMP. R-22 (LA LIBERTAD) - EMP. R-114 (EL PORVENIR) - NUEVO TRIUNFO - EMP. R-23 (CRUCE EL NARANJO) - EL NARANJO - EMP. CA-107 CHALAMARCA - DISTRITO CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA"; teniendo como causal la establecida en el numeral I) del Artículo 200° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Cuarto Considerando, de la presente resolución y lo demás expuesto.

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar872.46 KB
RGR-025-2013-GR.CAJ.GRI
Jueves, 21 Febrero 2013 - 8:52am

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Técnico denominado: "MANTENIMIENTO DE LA ALDEA INFANTIL DE NAMORA - CAJAMARCA" , que será ejecutado mediante Ejecución Presupuestaria Directa - por Administración Directa -, el mismo que consta de: Memoria Descriptiva; Especificaciones Técnicas; Metrados; Presupuesto de Obra; Análisis de Precios Unitarios; Relación de Insumos; Cronograma de Ejecución; Gastos Generales; Gastos de Supervisión y Panel Fotográfico; por un Presupuesto Total de Inversión ascendente a OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 61/100 NUEVOS SOLES - (S/. 80,967.61 NUEVOS SOLES) -, según las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar268.5 KB
RGR-024-2013-GR.CAJ.GRI
Viernes, 15 Febrero 2013 - 5:38pm

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 02, por Nueve (09) días calendario, solicitada por el Contratista Leiser Teófilo Carrera Plasencia, mediante Carta Nº 005-2013-CPLT, de fecha 04 de Febrero de 2013, para la ejecución de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LA I.E. DAVID LEÓN - CONTUMAZÁ - CAJAMARCA"; teniendo como causal la establecida en el numeral 1) del Artículo 200° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Sexto Considerando, de la presente resolución y lo demás expuesto.

AdjuntoTamaño
PDF icon Descargar794.99 KB

Páginas